广东省室内装饰装修工程施工合同

广东省室内装饰装修工程施工合同,标签：装修合同样本,房屋装修合同范本,http://www.5ijcw.com
第十一条　有关安全施工和防火的约定
11．1　甲方提供的施工图纸或施工要求说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
11．2　乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
11．3　由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第十二条　违约责任及奖励约定
12．1　一方当事人未按约定履行合同义务给他方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律法规受到处罚的，最终责任由责任方承担。
12．2　一方当事人无法继续履行合同的，应及时通知其他两方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
12．3　甲方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向乙方支付迟延部分工程款千分之_________的违约金。
12．4　由于乙方责任延误工期的，每延误一日，应向甲方支付本合同工程造价金额千分之_________的违约金。
12．5　丙方无正当理由未按合同约定期限同意划拨每批次工程款，每延误一日，应向乙方支付迟延部分工程款千分之_________的违约金；丙方无正当理由未按约定同意甲方提取工程结余款，每延误一日，应向甲方支付结余款千分之_________的违约金。
12．6　开工后，甲方提出提前完工的要求，乙方遵照甲方需求，在保证施工质量的前提下，每提前一天，甲方应奖励乙方人民币_________元。
第十三条　争议或纠纷处理

www.5ijcw.com

13．1　甲乙两方因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，经甲乙双方同意，可由丙方进行调解，或提请其他个人或组织调解。
13．2　本合同在执行中发生的任何争议，调解不成时，选择以下第_________种解决方式：
（1）提请_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条　其它约定
14．1　乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿甲方损失。
14．2　施工期间，若甲方或丙方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时，有权要求乙方暂时停工，与乙方交涉，要求返工或作相应补救措施，情节严重时，甲方有权终止合同。施工期间，甲方无正当理由阻止工程施工，或拒绝按约定支付工程款项，经乙方交涉无果时，乙方有权中止合同。
14．3　施工期间，甲方将门钥匙壹把交给乙方保管；工程竣工验收后，乙方应将门钥匙交还给甲方。
14．4　工程竣工经丙方验收合格交付甲方使用后，甲方在保修期后使用过程中再发生任何质量的问题，乙方不再承担质量责任；但乙方可优先为甲方提供有偿维修服务。
14．5　其它补充约定：
（1）_________。
（2）_________。
第十五条　附则
15．1　本合同经甲、乙、丙三方签字（盖章）后生效。除保修条款之外的其它条款，在工程验收、交接完毕，甲方支付相应款项后自动终止；保修期满，甲方支付保修对应尾款后有关保修条款终止。合同文本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
15．2　本合同签定后工程不得转包。
15．3　本合同附件为本合同的有效组成部分，经三方签字（盖章）后生效，具同等法律效力。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________　　　　　委托代理人（签字）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
丙方（签章）：_________
法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________
_________年____月____日
附件

附件：
1．《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》；
2．《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》；
3．《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》；
4．《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供材料、设备明细表》
5．《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》；

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  下一页

上一篇：无锡市家庭居室装饰装修施工合同