家庭居室装饰装修工程施工合同

家庭居室装饰装修工程施工合同,标签：装修合同样本,房屋装修合同范本,http://www.5ijcw.com
第九条　质量标准
双方约定本工程施工质量标准：_________。
施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条　工程验收和保修
10．1　双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（1）_________；
（2）_________；
（3）_________。
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。
10．2　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单。
10．3　本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。
第十一条　工程款支付方式
11．1　双方约定按以下第_________种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
┌────┬──────┬──────┐
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
│支付次数│支付时间　　│支付金额　　│
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
├────┼──────┼──────┤
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
│第一次　│开工前三日　│支付　　　元│
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
├────┼──────┼──────┤
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
│第二次　│工程进度过半│支付　　　元│
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│

www.5ijcw.com

├────┼──────┼──────┤
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
│第三次　│双方验收合格│支付　　　元│
│　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
└────┴──────┴──────┘
工程进度过关指：_________
（2）其他支付方式：_________。
11．2　工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11．3　工程款合部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条　违约责任
12．1　合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12．2　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12．3　因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12．4　发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。
12．5　由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12．6　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_________元。
第十三条　合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条　几项具体规定
14．1　因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_________元（此费用不在工程价款内）。
14．2　施工期间，发包人将外屋钥匙_________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁_________把，由承包人当场负责安装交付使用。

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页

上一篇：购销合同书文本范文