建筑装饰工程施工合同（甲种本）（示范文本）

建筑装饰工程施工合同（甲种本）（示范文本）,标签：合同范本,合同书,合同样本,http://www.5ijcw.com

　　8.4需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：

　　8.5办理证件、批件的名称和完成时间：

　　8.6会审图纸和设计交底的时间：

　　8.7向乙方提供的设施内容：

　　第9条、乙方工作

　　9.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求：

　　9.2提供计划、报表的名称、时间和份数：

　　9.3施工场地防护工作的要求：

　　9.4施工现场交通和噪音控制的要求：

　　9.5符合施工场地规定的要求：

　　9.6保护建筑物结构及相应管线和设备的措施：

　　9.7建筑成品保护的措施：

　　第10条、进度计划

　　10.1乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：

　　10.2甲方代表批准进度计划的时间：

　　第11条、延期开工

　　第12条、暂停施工

　　第13条、工期延误

　　第14条、工期提前

　　第15条、工程样板

　　15.1对工程样板间的要求：

　　第16条、检查和返工

　　第17条、工程质量等级

　　17.1工程质量等级要求的追加合同价款：

　　17.2质量评定部门名称：

　　第18条、隐蔽工程和中间验收

　　18.1中间验收部位和时间：

　　第19条、验收和重新检验

　　第20条、合同价款及调整

　　20.1合同价款形式（固定价格加风险系数合同、可调价格合同等）：

　　20.2调整的方式：

　　第21条、工程预付款

　　21.1预付工程款总金额：

　　21.2预付时间和比例：

　　21.3扣回时间和比例：

　　21.4甲方不按时付款承担的违约责任：

　　第22条、工程量的核实确认

　　22.1乙方提交工程量报告的时间和要求：

　　第23条、工程款支付

　　23.1工程款支付方式：

　　23.2工程款支付金额和时间：

　　23.3甲方违约的责任：

　　第24条、材料样品或样本

　　第25条、甲方供应材料设备

　　25.1甲方供应材料、设备的要求（附清单）：

　　第26条、乙方采购材料设备

　　第27条、材料试验

　　第28条、甲方变更设计

　　第29条、乙方变更设计

　　第30条、设计变更对工程的影响

　　第31条、确定变更价款

　　第32条、竣工验收

　　32.1乙方提供竣工验收资料的内容：

　　32.2乙方提交竣工报告的时间和份数：

　　第33条、竣工结算

　　33.1结算方式：

　　33.2乙方提供结算报告的时间：

　　33.3甲方批准结算报告的时间：

　　33.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间：

　　33.5甲方违约的责任：

　　第34条、保修

　　34.1保修内容、范围：

　　34.2保修期限：

　　34.3保修金额和支付方法：

　　34.4保修金利息：

　　第35条、争议

　　35.1争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁（双方不在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

　　第36条、违约

　　36.1违约的处理：

　　36.2违约金的数额：

　　36.3损失的计算方法：

　　36.4甲方不按时付款的利息率：

　　第37条、索赔

　　第38条、安全施工

　　第39条、专利技术和特殊工艺

　　第40条、不可抗力

　　40.1不可抗力的认定标准：

www.5ijcw.com

　　双方接受调解结果，应在调解做出后7日内执行。

　　在实际工程中双方可以协议对争议进行一次或几次调解，这些调解都要按上述例子一一写明；也可以协议由仲裁机构仲裁或人民法院判决。

　　第30条

　　甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明：

　　1.承担因违约发生的费用，应写明费用的种类。如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出，乙方因此发生的人工、材料、机械和管理费用支出；

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  下一页

上一篇：树苗栽培承包合同